Páginas

martes, 16 de junio de 2015

Requisitos para la compra-venta de Inmuebles




Con el deseo que le sirva de utilidad a continuación datos importantes para la compra y venta de Inmuebles.
   
    Requisitos para la Compra y Venta de Inmuebles / Declaración Sucesoral y Vivienda Principal
  
  
   
Luego de acordado el precio entre comprador y vendedor la Venta del Inmueble cumple con dos Etapas a saber:

    La Opción de compra-venta establece las condiciones de la operación, esto es: descripción del inmueble, precio, forma de pago, plazo para la protocolización del documento definitivo de venta, monto de la garantía entregada para asegurar la operación, y las penalidades correspondientes en caso de incumplimiento.
    La Protocolización del documento definitivo de compra-venta, presentado al Registro Inmobiliario correspondiente con los recaudos que señalamos a continuación.


    A) REQUISITOS PARA VENDER UN INMUEBLE, DOCUMENTOS A PRESENTAR ANTE EL REGISTRO PÚBLICO:

Para vender un inmueble se requiere presentar ante el Registro Inmobiliario correspondiente de acuerdo a la ubicación del inmueble, conjuntamente con el documento de venta redactado y visado por abogado, los siguientes recaudos:

1- Copia de la Cédula de Identidad de los otorgantes: La Cédula debe estar vigente y la copia legible (Generalmente exigen que estén todas en un mismo folio tamaño oficio)

2- Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado, de cada uno de los otorgantes: Debe presentarse original y copia.

3- Ficha Catastral: Se obtiene en la Oficina de Catastro de la Alcaldía correspondiente según la ubicación del inmueble. (Si la Cuenta esta a nombre de una persona diferente al propietario actual, debe hacerse el cambio de nombre)

4- Solvencia del Derecho de Frente: Se obtiene en la Alcaldía correspondiente, previo pago de los impuestos municipales, más una tasa que cobran por la emisión de la Solvencia.

5- Solvencia de Agua del inmueble: Se tramita ante Hidrocentro. (Si se trata de un apartamento, previamente debe obtenerse la Solvencia de pago del Condominio)

6- Registro de Vivienda Principal: Se obtiene en el SENIAT.

7- En caso de no tener registrado el inmueble como Vivienda Principal, deberá pagarse el equivalente al 0,5% del precio de venta del inmueble, este pago se hace con la Planilla emitida por el SENIAT, ante una entidad bancaria autorizada a recibir pagos a la Tesorería Nacional . Se debe exigir la Certificación de Pago.

8- Pago de los Derechos de Registro: Según el cálculo realizado por el Registro Inmobiliario, en el Banco y Cuenta que indique el Registro.

9- Pago de Impuesto Municipal: Impuesto que se le paga a la Alcaldía correspondiente por la operación inmobiliaria.

10- Si la propiedad está en un conjunto cerrado u edificio, solvencia de condominio u/o consejo comunal

11- En caso de ser una persona jurídica, deben acompañarse el documento constitutivo y ultimas Actas de actualización de la compañía, y copia de la Cédula de Identidad del representante legal.

12- Planos de distribución inmueble, así como de aguas y electricidad (solicitado por muchos bancos para el crédito)

13- Certificación de gravámen emitida por el Registro la cual deberá ser solicitada antes de la firma opción compra-venta puesto tiene una validez de 30 días hábiles (solicitada para créditos o Faov).

14- Tradición Legal (cuando la soliciten)

15- Si el inmueble pertenece a una Sucesión presentar el rif y documento sucesoral.

    De Interés:

Los gastos ocasionados con motivo de la compra-venta del inmueble, inclusive Honorarios de abogado por la redacción de los documentos de Opción de compra y Venta, corresponden al Comprador (Numerales 8 y 9). En estos gastos se incluye la Certificación de Gravámenes que exija la entidad bancaria, en caso de tramitación de créditos hipotecarios.
Los recaudos señalados en los Numerales 3, 4, 5, 6, 7, corresponden al Propietario del inmueble
Los recaudos señalados en los Numerales 1 y 2, deben ser presentados por ambas partes.


    RECOMENDACIONES:


    Al Propietario:

Una vez tomada la decisión de vender y gestionar la venta de su propiedad, es recomendable comenzar la tramitación de la documentación necesaria para protocolizar, ya que en algunas Alcaldías y Registros la tramitación demora cierto tiempo, y el no estar preparado le puede trabar una posibilidad de venta.
Si está dejando a alguna persona encargada para la venta de su propiedad es aconsejable otorgar un poder indicando que sólo será hasta la firma de Opción compra-venta y usted debe acudir para la firma definitiva, aparte de ahorrase tiempo en las tramitaciones legales, tiene la garantía de que, en la firma definitiva usted estará presente para velar por los buenos terminos de la negociación, al menos que por motivos ajenos a su voluntad no pueda estar presente para la firma y protocolización definitiva, y el poder sea otorgado para toda la negociación.

        Al Comprador.
Una vez tomada la desición de compra de la propiedad, antes de comenzar con la tramitación parar suscribir la Opción de compra-venta, recomendamos revisar en la Oficina de Registro Inmobiliario correspondiente el documento de venta, de manera de comprobar si el inmueble esta libre de gravámen (embargo, prohibición de enajenar y gravar).
Recuerde que si la compra es por medio de LPH o Crédito el avalúo corre por su cuenta.
Asesorarse en su banco los documentos a consignar para usar Créditos para obtención de viviendas, asi como los que se correspondan con su línea e ingresos.

    B) REQUISITOS PARA COMPRAR UN INMUEBLE

Para comprar un inmueble se requiere presentar ante el Registro Inmobiliario correspondiente de acuerdo a la ubicación del inmueble, conjuntamente con el documento de venta redactado y visado por abogado, los siguientes recaudos:

1- Copia de la Cédula de Identidad de los otorgantes: La Cédula debe estar vigente y la copia legible (Generalmente exigen que estén todas en un mismo folio tamaño oficio)

2- Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado, de cada uno de los otorgantes: Debe presentarse original y copia.

3- Pago de los Derechos de Registro: Según el cálculo realizado por el Registro Inmobiliario, en el Banco y Cuenta que indique el Registro.

4- Pago de Impuesto Municipal: Impuesto que se le paga a la Alcaldía correspondiente por la operación inmobiliaria.

5- En caso de ser una persona jurídica, deben acompañarse el documento constitutivo y ultimas Actas de actualización de la compañía, y copia de la Cédula de Identidad del representante legal.

6- En Caso de ser Extranjero: ( lo  invito a leer  interesante recomendaciones aqui: Inversión Extranjera en Venezuela )
Si es a titulo personal  debe  poseer Visa de Residente vigente, cédula y rif, en caso contrario  Visa de Transeúnte Inversionista para comprar a nombre de la  sociedad civil o mercantil debidamente  registrada en el país, si hay mas requisitos dependerá de la "política" de cada Notaría Pública y/o Registro Inmobiliario.

    C) Requisitos para Optar por Crédito Hipotecario / LPH (FAOV)

Antecedentes Jurídicos:

    Copia de la cédula de identidad del Solicitante, Co-solicitante y Vendedor (legible).
    En caso de ser extranjero, deberá haber adquirido legalmente la residencia. (visa junto a los otros recaudos: Cédula y RIF)
    Copia de la cédula de identidad de los representantes de la empresa cuando el vendedor es Persona Jurídica.
    Copia del RIF de la empresa (aplica cuando los ingresos del Solicitante y/o Co-solicitante provienen de una empresa propia o para el vendedor Persona Jurídica).
    Acta de matrimonio o constancia de concubinato.
    Acta de divorcio (si fuera el caso).
    Declaración jurada de no poseer vivienda.
    Documento poder registrado (en caso de la existencia de apoderado).
    Copia del documento constitutivo de la empresa (aplica cuando los ingresos del Solicitante y/o Co-solicitante provienen de una empresa propia o para el vendedor Persona Jurídica).
    Constancia de la ONIDEX o presentar Partida de Nacimiento de los hijos venezolanos (en caso de ser extranjero).

Antecedentes Económicos:

    Estar afiliado al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), con estado activo y solvente. El aporte debe ser como mínimo doce (12) meses.
    Constancia vigente y/o Estados de Cuenta del Aporte a la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
    Referencias Bancarias de cuentas y/o tarjetas de crédito con sus respectivos estados de cuenta de los últimos tres (03) meses (trabajadores independientes 6 meses).
    Original de la constancia de trabajo (no mayor a 30 días). Certificación de ingresos firmado por un contador publico y visada (para los trabajadores independientes) que analice un lapso mínimo de seis (6) meses.
    Copia de los tres (3) últimos recibos de pago.

Antecedentes Financieros:

    Copia de la última declaración de ISRL (en caso de no declarar, presentar constancia de no contribuyente en formato emitido por la institución).
    Copia de las tres (03) últimas declaraciones de ISRL (en caso de que los ingresos del solicitante provengan de una empresa propia).
    Balance Personal del Solicitud, Co-solicitante o Mancomunado según sea el caso suscrito por un CPC (aplica a créditos mayores de 4800 UT).
    Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas de los dos (2) últimos ejercicios económicos firmados por un Contador Publico Colegiado. (En caso que los ingresos del Solicitante provengan de una empresa propia).

Información Interna: (BANCO)
Planilla de solicitud de crédito debidamente llenada y firmada por el Solicitante y Co-solicitante.

Garantías Otorgadas:

    Planilla de Solicitud de Seguro de Vida debidamente firmada.
    Planilla de Solicitud de Seguro de Incendio y Terremoto, debidamente firmada.
    Copia del Documento de Propiedad del Inmueble a adquirir debidamente registrado.
    Certificación de Gravámenes de los últimos diez (10) años, expedida en los treinta (30) días anteriores a la Solicitud de Crédito.
    Copia del Documento de Condominio (para Apto) y de Parcelamiento (para casa).
    Original del Documento Opción Compra-Venta, con un plazo de noventa (90) días mas treinta (30) días de prorroga y suscrita en un plazo no mayor a 7 días de la fecha de solicitud del préstamo.
    Permiso de habitabilidad si el inmueble es nuevo.
    Fotografías del Inmueble (mínimo 6 fotos).
    Borrador del Documento de liberación de Hipoteca (si el inmueble a adquirir esta hipotecado).
    Cláusula de Liberación de INAVI (si aplica).
    Fotocopia de la Ficha Catastral. (Emitida por la Alcaldía).
    Si el inmueble a adquirir pertenece a un menor de edad presentar Autorización Judicial que faculte a su representante a firmar el documento de Venta.
    En caso de que el Vendedor sea Persona Jurídica presentar Acta de Junta, donde se autoriza a alguno de sus miembros a vender el Inmueble (si así lo señalan los estatutos de la empresa).
    Planilla y solvencia Sucesoral (cuando el inmueble a adquirir provenga de una herencia).
    Original de liberación de Retracto Legal, en caso de existir esta Cláusula en el Documento de Propiedad.


Para ampliar la información te sugiero que visites los siguientes documentos :

    Créditos Hipotecarios
    Créditos Bancarios (requisitos)





Requisitos para adquisición de vivienda principal:

    Seleccionar previamente la casa o apartamento que se desea habitar, ésta puede ser nueva o del mercado secundario.
    Solicitar al operador financiero calificado el otorgamiento del crédito a largo plazo, incluyendo subsidio (en caso que aplique) y presentar los recaudos correspondientes.
    El operador financiero revisa dichos recaudos, realiza el avalúo del inmueble seleccionado, determina el subsidio a aplicar, de acuerdo a los ingresos familiares, y calcula el monto del crédito.
    Luego el operador financiero tramita ante el Banavih la solicitud de los recursos FAOV (crédito) y FASP (subsidio), con los cuales se puede comprar la vivienda seleccionada.


Requisitos para autoconstrucción de vivienda principal:

    Ser venezolano. En caso de ser extranjero, deberá haber adquirido legalmente la residencia.
    Ser propietario o copropietario del terreno objeto de financiamiento.
    En caso de no ser propietario deberá estar autorizado por el dueño para la constitución de la hipoteca de primer grado.
    Ser cotizante activo y solvente del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o del Fondo de Ahorro Voluntario para la VIvienda (FAVV).
    El solicitante no debe poseer vivienda principal.


Requisitos para mejoras de vivienda principal:

    Ser venezolano. En caso de ser extranjero, deberá haber adquirido legalmente la residencia.
    Ser propietario o copropietario de la vivienda objeto de financiamiento.
    En caso de no ser propietario deberá estar autorizado por el dueño para la constitución de la hipoteca de primer grado.
    Ser cotizante activo y solvente del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o del Fondo de Ahorro Voluntario para la VIvienda (FAVV).
    Para este tipo de financiamiento se requiere el Certificado de Inscripción de Vivienda Principal emitido por el ente de la Administración Pública con competencia para llevar dicho registro.
    El inmueble debe estar ubicado en zona urbana o rural que cumpla con la respectiva permisología.


Requisitos para ampliación de vivienda principal:

    Ser venezolano. En caso de ser extranjero, deberá haber adquirido legalmente la residencia.
    Ser propietario o copropietario de la vivienda objeto de financiamiento.
    En caso de no ser propietario deberá estar autorizado por el dueño para la constitución de la hipoteca de primer grado.
    Ser cotizante activo y solvente del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o del Fondo de Ahorro Voluntario para la VIvienda (FAVV).
    Para este tipo de financiamiento se requiere el Certificado de Inscripción de Vivienda Principal emitido por el ente de la Administración Pública con competencia para llevar dicho registro.
    El inmueble debe estar ubicado en zona urbana o rural que cumpla con la respectiva permisología.



    ¿COMO SE HACE LA DECLARACIÓN SUCESORAL ?



La sucesión en Venezuela se puede conceptualizar, como una forma de adquirir la propiedad, ya que ésta pasa del causante a los herederos, quienes se hacen sus propietarios.

CONSIDERACIONES DE INTERÉS:

1- La apertura de la sucesión se hace en el momento de la muerte, y en el último domicilio del cujus.

2- La declaración sucesoral debe hacerse ante el SENIAT, dentro de los 180 días hábiles, después de producido el fallecimiento del causante.

3- La vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y se trasmita con estos fines a sus herederos no paga el impuesto susesoral. (la vivienda principal).

4- La prescripción del impuesto sucesoral opera a los seis años de fallecimiento del causante.

5- Para poder enajenar (vender) un bien mueble o inmueble dejado por el causante, necesariamente debe hacerse la declaración sucesoral.

6- Cuando al momento de realizar la declaración del impuesto, por alguna razón no se incluyeron todos los bienes del causante, pueden hacerse declaraciones sustitutivas o complementarias según sea el caso.

7- Para poder realizar la declaración del impuesto, se debe sacar el RIF sucesoral para el cual se necesitan los RIF personales de todos los herederos.

8- A mayor patrimonio mayor carga impositiva.

9- Las uniones de hecho (concubinato) crea derechos hereditarios.

10- Cuando se habla de cónyuge, se habla siempre del último y no se hace referencia a uniones anteriores.

11- La apertura de la sucesión se hace en el momento y en el lugar del último domicilio del de cujus.

12- Los herederos pueden aceptar la herencia a beneficio de inventario o de forma pura y simple.

13- El cónyuge además de heredar igual proporción que un hijo, es propietario de la mitad de los bienes si esta casado en comunidad de gananciales, dichos bienes no forman parte del caudal hereditario.
REQUISITOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN SUCESORAL.

Todos los recaudos deben ser presentados en original y dos copias

1- Registro de información fiscal (RIF) Sucesoral.

2- Planilla del pago del impuesto.

3- Fotocopia de la cédula de identidad y del carnet del inpreabogado del abogado asistente.

4- Acta de defunción del causante.

5- Acta de matrimonio o sentencia por un tribunal de la relación concubinario.

6- Sentencia de divorcio.

7- Partida de nacimiento.

8- Fotocopia de la cédula de identidad del causante.

9- Fotocopia de la cédula de identidad de los herederos.

10- Documentos o títulos de propiedad de los bienes.

11- Registro de vivienda principal o constancia de residencia, a nombre de alguno de los herederos.

12- Registro mercantil y balance general (a la fecha de fallecimiento), de la empresa, firmado por un contador público en caso de declarar acciones.

13- Comprobantes o facturas de los pasivos del causante para la fecha de fallecimiento.

14- En caso de cuentas bancarias deberá presentar certificación bancaria con corte de cuenta a la fecha de fallecimiento del causante.

15- Certificación expedida en papel de seguridad, debidamente visado por un contador público colegiado, donde se determine el valor venal de las acciones emitidas por entes públicos o por sociedades mercantiles.

16- En caso de incluir heredero por representación de un familiar premuerto, deberá anexar fotocopia de la parida de nacimiento y de defunción de este.
Otros trámites:


    ¿COMO HAGO LA DECLARACIÓN DE VIVIENDA PRINCIPAL?


EL REGISTRO DE VIVIENDA PRINCIPAL SE TRAMITA ANTE LAS OFICINAS DEL SENIAT  SEGÚN LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE Y PUEDE SER AGILIZADO  POR:
1- Apoderado con copia del poder y copia de la cédula de identidad
2- Persona autorizada y fotocopia de cédula de identidad
3- El propietario del inmueble


    RECAUDOS PARA REGISTRAR UNA VIVIENDA PRINCIPAL

1- Copia de la cédula de Identidad de todos los propietarios
2- Copia del registro único de información fiscal (RIF) actualizado de todos los propietarios.
3- Copia del documento de propiedad del inmueble, debidamente registrado.
4- Timbres fiscales (0,02 U.T.)
5- Autorización y copia de cédula del autorizado ( caso que aplique)
6- Carpeta de fibra marrón tamaño oficio con gancho.


    EN CASO DE PROPIETARIOS MENORES DE EDAD

1- Copia de partida de nacimiento en caso de menor de edad
2- Copia del RIF del menor de edad en caso de que posea cédula
3- Copia del RIF actualizado del representante legal
4- Documento que certifique la representación legal


    EN CASO DE TITULO SUPLETORIO

1- Copia de titulo supletorio debidamente registrado
2- Copia del documento de terreno registrado


    EN CASO DE MATRIMONIO

1- Copia de acta de matrimonio o certificado de concubinato


    EN CASO DE DIVORCIO

1- Copia de sentencia de divorcio o carta de disolución de concubinato
2- Caso de liquidación de comunidad conyugal registrada


    CASO DE SUCESIÓN

1- Copia de la declaración sucesoral  y solvencia.

    RECAUDOS PARA ANULACIÓN DEL REGISTRO DE VIVIENDA PRINCIPAL


EN CASO DE DIVORCIO
1- Copia sentencia de divorcio
2- Copia de liquidación de comunidad conyugal registrada

EN CASO DE FALLECIMIENTO
1- Copia de la declaración sucesoral y solvencia.

EN CASO DE DESASTRE NATURAL
1- Informe del cuerpo de bomberos
2- Certificación de la alcaldía correspondiente.

CAMBIO DE DOMICILIO
1- Original del registro de vivienda principal que se va a anular o copia certificada
POR VENTA DE INMUEBLE
1- Copia de documentos de venta del inmueble registrado.

DONDE SE REALIZA EL TRAMITE
1- Oficina del SENIAT según ubicación del inmueble.


lunes, 15 de junio de 2015

Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta
la siguiente,
LEY CONTRA LA ESTAFA INMOBILIARIA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Principios fundamentales
Artículo 1
Objeto
La presente Ley tiene como objeto establecer un conjunto de normas dirigidas a regular, controlar y
sancionar la construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de viviendas;
considerando el proceso de la construcción y todos los convenios entre particulares, cualesquiera
sea su denominación contractual, mediante el empleo o artificios de engaño e incumplimiento,
sancionando penalmente el delito de estafa inmobiliaria y otros fraudes afines, cumpliendo con el
fin supremo y constitucional de defender, proteger y garantizar el derecho que tiene toda persona a
una vivienda digna.
Artículo 2
Principio
Las disposiciones contenidas en la presente Ley, persiguen sancionar el delito de estafa y otros
fraudes afines al sector inmobiliario, orientando y garantizando a los ciudadanos y ciudadanas el
acceso a la vivienda, sin menoscabo de regular la planificación y ejecución de los procedimientos
necesarios para el control y acceso que tienen las personas al sector habitacional, con deberes y
derechos de corresponsabilidad de acuerdo con el ordenamiento jurídico que rige la materia.
Artículo 3
Ámbito de aplicación
La presente Ley garantiza la inviolabilidad del derecho que tienen las personas de acceder a los
planes y proyectos destinados a vivienda, garantizando sancionar el delito de estafa inmobiliaria y
otros fraudes afines, desarrollando mecanismos de atención especial para la preventa, venta o
enajenación de bienes inmuebles que regulen con énfasis aquellos que se encuentran en proceso
de construcción o aún no construidos.
Comprende las personas, naturales, constructoras y sus representantes, promotoras de viviendas y
sus representantes, productoras de viviendas y sus representantes. Además de los representantes
de: Asociaciones civiles de viviendas, cooperativas de vivienda, organizaciones no
gubernamentales de vivienda, organizaciones comunitarias de vivienda, funcionarios públicos o
funcionarias públicas y operadores financieros, así como cualquier otra figura que se conforme con
estos fines en todo el territorio nacional.
Artículo 4
Definiciones
A los efectos de la presente Ley se realizan las siguientes definiciones:
Compra: Es un proceso en el que participan el solicitante que formula el requerimiento de un bien,
tanto de patrimonio como un bien para el consumo.
Compraventa: Constituye el medio primordial de adquirir el dominio. Las formas de adquisición del
dominio están representadas por el contrato, la herencia, la prescripción, la ocupación, la accesión,
la adjudicación y la ley.
Contrato: El contrato es, en el derecho moderno, la forma principal de adquirir la propiedad.
Constructor de viviendas: Un constructor de viviendas es un contratista quien mejora bienes
raíces residenciales y quien, realizando tales mejoramientos, incorpora propiedad personal tangible
en la propiedad mejorada. Un constructor de viviendas puede ser un contratista o un promotor de
viviendas o un propietario de la vivienda que actúa como contratista general para mejorar una
estructura residencial nueva.
Estafa: La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio. En el ámbito de tipo penal de
estafa, consiste en el engaño, artificio o medio utilizado por personas capaces de engañar o
sorprender la buena fe de otros, procurando para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio
ajeno.
Estafa inmobiliaria: Para estar presente ante la estafa inmobiliaria, es necesario que se tenga
disposición del inmueble, tener vigente para ello el contrato de compraventa y transmisión de la
propiedad de forma ilegal.
Enajenación: Es la acción y efecto de enajenar o enajenarse. Transmitir la propiedad de algo.
Enajenación de bienes: Se entiende por enajenación de bienes, toda transmisión de propiedad,
aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Se entiende que hay
enajenación cuando el adquirente se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales.
Empresa constructora de viviendas: Es una organización o institución dedicada a fabricar
edificios e infraestructura destinados a vivienda y hábitat.
Empresa promotora de viviendas: Empresa especializada en la promoción de viviendas, desde
el diseño del proyecto hasta su completa ejecución, venta directa y servicio postventa. La empresa
promotora de viviendas, se encargará de todo lo relacionado con los clientes, realizará todos los
trabajos que se necesite, desde comenzar a buscar presupuestos para la empresa constructora
hasta contratar según las necesidades.
Inmuebles: Son todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la
circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o
jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales,
fincas, entre otras.
Índice Nacional de Precio al Consumidor: El Índice Nacional de Precios al Consumidor, es un
indicador estadístico básico que mide, en un período determinado, los cambios ocurridos en los
precios de varios bienes y servicios, que según el Banco Central de Venezuela vienen a ser los
más representativos en el consumo de los hogares que habitan en un área geográfica específica.
Operadores financieros: Son unidades de provisión de bienes o servicios asociados a la vivienda
y hábitat. Podrá actuar como operador financiero en materia de vivienda y hábitat cualquier
institución pública o privada, previa calificación y certificación por parte del Banco Nacional de
Vivienda y Hábitat.
Permisología: Es el conjunto de permisos que se requieren, especialmente los que emanan de
organismos oficiales, para una actividad determinada, como constituir empresas, realizar obras,
entre otras.
Preventa: La preventa se puede definir como la atención al cliente, antes de la venta, en el sentido
del conocimiento de sus necesidades y características.
Promotores de viviendas: Son promotores de viviendas, todas aquellas personas encargadas de
gestionar todo lo relacionado con los clientes, en la venta y preventa de viviendas.
Productor de viviendas: Son productores de viviendas todas las personas naturales o jurídicas,
dedicadas a la planificación, promoción, construcción, comercialización, provisión de bienes o
servicios que incrementen la oferta en materia de vivienda y hábitat.
Protocolización: Es el acto por el cual un notario o escribano incorpora los documentos y actas
que autoriza a un “protocolo notarial”, que a su vez constituye una serie ordenada de escrituras
matrices dotadas de formalidades específicas determinadas por la ley, que posteriormente pueden
ser convertidas en escrituras públicas. La protocolización de un documento puede realizarse por
solicitud de particulares o por orden de las autoridades judiciales, siendo que la incorporación de
estos documentos a un “protocolo” tiene el efecto de dar constancia, ante terceros, sobre la
respectiva identidad y existencia del documento en la fecha de la “protocolización”.
Registro de propiedad de inmueble: Se denomina registro de la propiedad a un registro público
de carácter oficial, en el que se inscriben para conocimiento general los derechos de propiedad
sobre los bienes inmuebles, así como todos los demás derechos reales que recaigan sobre ellos.
La principal función de un registro de la propiedad es dar información fiable a los ciudadanos y
ciudadanas, para que pueden confiar en lo que hay inscrito a la hora de realizar contratos que
impliquen disposición sobre los bienes inscritos. Un comprador que quiera adquirir un bien
inmueble, no tendrá más que comprobar en el registro su estado para asegurarse de que el
vendedor es el verdadero propietario, y que el bien está libre de cargas que puedan reducir el valor
de la propiedad.
Sanciones: Se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye
infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, puede
haber sanciones penales, civiles o administrativas.
Usuarios: A los efectos de la presente Ley, son usuarios todos los individuos, familias y
comunidades, organizadas o no, que demandan bienes o servicios de vivienda y hábitat.
Usura: Interés excesivo que alguien cobra cuando presta dinero. Ganancia desmedida que obtiene
el financista.
Venta: Contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador,
a cambio de una determinada cantidad de dinero. La venta puede considerarse como un proceso
personal o impersonal, mediante el cual el vendedor pretende influir en el comprador: La venta
promueve un intercambio de productos y servicios mediante el pago de un precio convenido.
Vivienda: Es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas,
protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales.
TÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 5
Autoridades administrativas
Las autoridades administrativas encargadas del seguimiento y control para la construcción de
viviendas, son los representantes de los órganos con competencia en materia de vivienda y
hábitat, transporte terrestre, servicio eléctrico, el ambiente y recursos naturales, petróleo y minería,
servicio de registros y notarías, alcaldías municipales y metropolitanas, incluyendo sus entes con
competencias en el ámbito, en sus respectivas jurisdicciones donde esté ubicado el desarrollo.
Artículo 6
Del órgano rector
El Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
vivienda y hábitat, será el órgano rector y le corresponderá crear la Dirección General de Gestión
del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, deberá elaborar las políticas y estrategias que velen
por la aplicación y cumplimiento de esta Ley, haciendo el seguimiento y control del proceso de
construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de viviendas, así como debe estar en
concordancia con los lineamientos del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
vivienda y hábitat.
Artículo 7
Atribuciones de la Dirección
Son atribuciones de la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat,
ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanción por parte del
Estado, a las constructoras y sus representantes, promotoras de viviendas y sus representantes,
productoras de viviendas y sus representantes. Además de los representantes de: Asociaciones
civiles de viviendas, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
comunitarias de vivienda, funcionarios públicos o funcionarias públicas y operadores financieros,
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. Teniendo las siguientes
atribuciones a su cargo:
1. Velar por el cumplimiento de los deberes, derechos y garantías contenidos en la presente Ley.
2. Diseñar, implementar y evaluar los mecanismos de aplicación, control y seguimiento de la
presente Ley.
3. Realizar, a solicitud de parte o de oficio, los procedimientos administrativos contenidos en la
presente Ley.
4. Requerir a las personas y entidades sometidas a la regulación y control de la Dirección General
de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, cuando fuere necesario y dentro del límite
de las funciones que le confiere la ley, los datos o documentos sobre sus cualidades.
5. Realizar la inspección y fiscalización de los desarrollos en proceso de construcción, construidos
o aún no construidos, en la preventa, venta, financiamiento, protocolización, o de terceros
relacionados con éstos, a los fines de la aplicación de la ley.
6. Efectuar los procedimientos civiles y administrativos, para la determinación de ilícitos a ser
sancionados por la presente Ley.
7. Imponer las sanciones y determinar las indemnizaciones a que hubiere lugar, de conformidad
con lo establecido en la presente Ley.
8. Diseñar y ejecutar la política de información y formación en relación con el proceso de
construcción, venta, preventa, permisología y protocolización de Viviendas a los funcionarios
públicos y funcionarias públicas, así como a la ciudadanía en general.
9. Generar en conjunto con las organizaciones sociales y demás órganos y entes del Estado,
mecanismos para la prevención contra la posible estafa inmobiliaria.
10. Crear el registro nacional de constructoras, contratistas, productoras, promotoras de viviendas
y demás organizaciones civiles y no gubernamentales, dedicadas a la construcción, venta y
preventa de viviendas, así como establecer su normativa y ejercer las funciones de seguimiento y
control, garantizando su actualización permanente.
11. Solicitar a los sujetos vinculados con la presente Ley, la información que se estime pertinente,
a los fines del ejercicio de sus atribuciones en materia de vivienda.
12. Revisar los contratos de venta y preventa destinados a viviendas en proceso de construcción y
construidas.
13. Las demás atribuciones que le sean propias, en el marco de lo establecido en esta Ley y
demás las leyes de la República.
Artículo 8
De los ingresos
Los ingresos que se obtengan como resultado de las gestiones de la Dirección General de Gestión
del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, así como el producto del resultado de sus actividades,
serán destinados al Tesoro Nacional.
TÍTULO III
LA PREVENTA, VENTA O ENAJENACIÓN DE VIVIENDA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
O AÚN NO CONSTRUIDAS
Capítulo I
La preventa, venta o enajenación de viviendas
Artículo 9
Inicio
La preventa, venta o enajenación de bienes inmuebles destinados a viviendas en proceso de
construcción o aún no construidas, sólo podrá iniciarse cuando la empresa constructora haya
obtenido toda la permisología exigida por los órganos y entes competentes en materia de vivienda
y desarrollo urbano, sean nacionales, regionales o municipales, debiendo ser aprobadas por la
Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, la cual forma parte del
Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia.
Artículo 10
De los terrenos para la construcción de viviendas
Los terrenos sobre los que se construirán las viviendas deben ser propiedad del constructor,
contratista, productor o promotor de viviendas y estar debidamente registrados. Se debe exigir
conjuntamente con el documento de propiedad del terreno, el certificado de gravamen vigente del
mismo. No se aceptará excusa alguna, como estar en proceso de compra o adquisición; de lo
contrario no se otorgarán los permisos para la construcción y, en caso de otorgarlos, los mismos
serán nulos.
Artículo 11
Exención del pago de registros
Quedan exentos del pago de derechos de registros y cualesquiera otros emolumentos, aranceles
habitacionales, tasas o contribuciones previstos en la Ley de Registro y del Notariado, la
inscripción y anotación de los actos o negocios jurídicos relativos a la protocolización u
otorgamiento de los documentos de préstamos o créditos reestructurados, constitución y liberación
de hipoteca sobre la construcción de viviendas principales. El Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de relaciones interiores y justicia, velará porque los notarios públicos y los
registradores subalternos den estricto cumplimiento a las disposiciones de este artículo.
Capítulo II
De los contratos de preventa y venta
Artículo 12
De la fianza bancaria
El constructor, promotor, productor o contratista de un proyecto de vivienda, debe presentar ante la
Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, adscrita al Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, una fianza bancaria de fiel
cumplimiento otorgada por una entidad financiera, preferiblemente, si existe, que sea la misma
entidad financista de la obra.
El monto de la fianza debe ser el equivalente al cien por ciento (100%) del precio total de la obra y
por el tiempo de ejecución de la misma. La fianza debe ser presentada antes del inicio de la obra.
Artículo 13
De la empresa financista
La entidad financista que actúa conjuntamente con el constructor, promotor, productor o contratista
de un proyecto de vivienda, en la ejecución de la obra, será responsable solidario por la ejecución
de la misma.
Artículo 14
De los requisitos
Los contratos o documentos equivalentes regulados por esta Ley, que celebren las personas
naturales o jurídicas, deberán atender los requisitos siguientes:
1. El precio de venta al público de la viviendas en proceso de construcción o aún no construidas en
preventa y venta.
2. Se establecerá en el contrato el mes y año de inicio y culminación de la obra,
independientemente de las eventuales prórrogas que puedan acordarse por escrito entre las partes
y el lapso de ejecución de la obra. En ningún caso la culminación de la obra podrá excederse de
los veinticuatro meses cumplidos, contados a partir de la firma del contrato de preventa o contrato
equivalente, el cual firmará sólo cuando el constructor o productor de viviendas, tenga el permiso
de construcción aprobado y emitido por la Alcaldía respectiva. Cuando por razones de fuerza
mayor este lapso tenga que ser extendido, deberá ser aprobado por las partes de común acuerdo y
autorizado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat.
3. La constancia de pago que reciba el usuario deberá detallar el concepto, fórmula y base de
cálculo de cada monto pagado, o que deba pagar como parte del precio de la preventa y venta.
4. Deberá establecer los requisitos exigidos por el operador financiero para otorgar el crédito al
comprador, así como el lapso máximo de la respuesta a la solicitud del crédito de este último.
5. Los contratos que tengan por objeto la preventa de viviendas en construcción o por construir,
deben contener las características de la vivienda, incluyendo su distribución, los datos personales
del productor, promotor o vendedor, los datos personales del comprador, datos de la vivienda
objeto de la compra y sus características, especificando cada una de ellas, los tipos de materiales y
equipos que se utilizarán en la construcción, metraje de construcción, área neta aprovechable y el
área bruta. Especificar el urbanismo y los servicios de forma detallada y las áreas de
equipamientos urbanos y accesorios.
6. Los contratos que tengan por objeto la venta o preventa de viviendas en construcción o por
construir, deben especificar el precio de venta definitivo, estableciendo que éste es fijo. No se
permitirán cuotas excepcionales que impliquen la aplicación del Índice Nacional del Precio al
Consumidor u otro incremento o gravamen.
7. El contrato que tenga por objeto la venta o preventa de vivienda en construcción o por construir,
deberá establecer el plazo máximo de protocolización del documento definitivo de venta.
8. Los contratos no podrán ser modificados en su contenido una vez aprobados y suscritos, parcial
ni totalmente; cualquier cambio será nulo.
9. Los contratos modelos deben ser previamente revisados y aprobados por la Dirección General
de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, la cual forma parte del Ministerio del Poder
Popular con competencia en la materia.
10. No se aceptarán cláusulas leoninas, de lo contrario no tendrá validez el contrato y será nulo.
11. Los servicios o urbanismos tales como agua, electricidad, cloacas, drenajes, gas,
telecomunicaciones, aceras, brocales y vialidad, deben estar incluidos en el proyecto y sus costos
en el precio total de la obra. Deben ser aprobados y garantizados por la Dirección General de
Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, la cual forma parte del Ministerio del Poder
Popular con competencia en la materia. Sin la factibilidad de los mismos, no se autorizará la
construcción. Dicha factibilidad debe estar certificada por los órganos respectivos.
Artículo 15
Prohibición de cargos y pagos adicionales
En los contratos o documentos equivalentes, regulados por esta Ley, no podrá exigirse al
comprador el pago de cargos adicionales asociados o relacionados al proyecto inmobiliario de
vivienda y hábitat.
Artículo 16
Prohibición de pagos adicionales por motivos fútiles
En los contratos o documentos equivalentes regulados por esta Ley, no podrá exigirse al
comprador el pago de cargos adicionales por motivos fútiles.
Artículo 17
De la fecha de culminación
En los contratos de viviendas celebrados se debe establecer la fecha de culminación de la obra y
de protocolización del documento de venta. Es obligación de los constructores, contratistas,
productores y promotores de viviendas, pactar con los compradores dichas fechas de mutuo
acuerdo. Sin el consentimiento de los compradores será nula cualquier fecha escogida unilateral
mente. Cuando por razones de fuerza mayor este lapso tenga que ser extendido, deberá ser
aprobado por las partes de común acuerdo y autorizado por el Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de vivienda y hábitat.
Artículo 18
De las rescisiones
No podrá, ni es válido que los constructores, contratistas, productores y promotores de viviendas,
ofrecidas y contratadas en venta o preventa, decidan rescindir los contratos unilateralmente.
Cualquier estipulación en contrario es nula, con la excepción que se produzca el incumplimiento o
falta de pago por más de noventa días de cualquiera de las cuotas previstas en el contrato, por
causas atribuibles al comprador. La solicitud de rescisión debe ser avalada por la Dirección
General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
Artículo 19
De la rescisión del comprador
En el supuesto que el comprador en venta o preventa de viviendas en proceso de construcción o
aún no construidas, decida unilateralmente dar por terminado el contrato por causas no imputables
al constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, deberá realizar la notificación por
escrito a éste, así como a la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y
Hábitat, con un máximo de noventa días de anticipación.
Artículo 20
Del reintegro por rescisión
El constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, deberá reintegrar al comprador la
totalidad del o los montos dados en pago, así como sus intereses, dentro del plazo de treinta días
continuos, contados a partir de la fecha de notificación dada por escrito. Ninguna otra cláusula
penal podrá establecerse en contravención a lo aquí establecido, de lo contrario el constructor,
contratista, productor y promotor de viviendas será sancionado.
Artículo 21
De los aportes o abonos
Los aportes o abonos al saldo del precio de la preventa, hechos por el comprador, no podrán ser
destinados por el constructor, contratista, productor y promotor de viviendas a inversiones o pagos
de obligaciones distintas a la culminación de la obra contratada.
Artículo 22
De las prohibiciones
El constructor, contratista, productor y promotor de viviendas no podrá reservarse, posterior a la
culminación y protocolización de la obra, la administración de los bienes o gastos comunes de las
viviendas ofertadas, so pena de la aplicación de sanciones.
Artículo 23
De la protocolización
El comprador cargará con los intereses bancarios que afecten el monto del saldo deudor del precio
de inmueble. Si por hechos imputables al comprador o vendedor, se retarda la protocolización del
documento de venta, cualquier gasto adicional debe ser pagado por aquel a quien se le imputen
las cargas.
Capítulo III
Base de cálculo
Artículo 24
De la base de cálculo
El precio de preventa y venta al público de las viviendas en proceso de construcción o aún no
construidas será calculado con base a la sumatoria de los siguientes valores y costos:
1. Valor actual del terreno sobre el cual se edificará la obra.
2. Costo total de la obra, incluyéndose urbanismo, áreas accesorias, servicios y equipamiento
urbano, este último debe ser especificado y detallado en el contrato.
3. Costos financieros de los préstamos que reciba el constructor, contratista, productor y promotor
de viviendas para hacer la construcción, previamente notificados a la Dirección General de Gestión
del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
Artículo 25
De los servicios o urbanismos y las áreas de equipamiento o accesorias
Los servicios o urbanismos, así como las áreas de equipamiento urbano o accesorias que no
ejecute el constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, y que fueron ofrecidos en la
preventa, serán descontados al comprador del valor del inmueble, luego de concluida la obra.
Artículo 26
Sobre la mora o retardo de la construcción
En ningún caso el comprador de la vivienda en proceso de construcción o aún no construida en la
preventa, soportará el impacto económico derivado del retraso o la mora en la culminación o
entrega de la obra. El retardo en la entrega y culminación de la obra, por causas imputables al
constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, en relación a la fecha establecida en el
contrato, obliga a éste a indemnizar al comprador, con una suma o montos de Recursos
proporcional al tiempo del retardo, siendo el valor de dos Unidades Tributarias (2 U.T.) por cada día
de retardo en la entrega del inmueble y a cancelar el pago del monto de los cánones de
arrendamiento mensuales en que incurran los compradores durante todo el tiempo que dure este
retardo, hasta la fecha de entrega y protocolización de la vivienda. Para determinarse el alquiler
referido en el presente artículo, basta con la presentación del contrato de anudamiento certificado
con un mínimo de tres meses de vigencia y copia de los recibos de pago.
Capítulo IV
De las denuncias
Artículo 27
De las denuncias
Los compradores podrán acudir ante la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de
Vivienda y Hábitat, la cual forma parte del Ministerio del Poder Popular con competencia en la
materia, para denunciar la vulneración de sus derechos, sin menoscabo de la competencia que,
conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 6.072, con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat, ostenta el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, de supervisar
a los productores de vivienda y hábitat en su condición de sujetos del Sistema Nacional de
Vivienda y Hábitat, y aplicar las sanciones correspondientes, previa sustanciación del respectivo
procedimiento administrativo.
Artículo 28
De las actuaciones de los organismos competentes
Los órganos competentes en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por
incapacidad gerencial, técnica o financiera, del constructor, contratista, productor y promotor de
viviendas, para preservar los intereses de los compradores y del operador financiero, podrán
declarar intervenida la obra, así como ocupar su administración y desarrollo hasta su culminación.
La Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, la cual forma parte
del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia, designará de común acuerdo con
los compradores, los entes encargados para su culminación. No podrán ser sustituidos por
depositarios ni funcionarios o funcionarias judiciales en los procesos de atrasos, quiebras,
embargos preventivos o ejecutivos, ni ejecución de hipotecas.
Artículo 29
De la responsabilidad de los funcionarios o funcionarias
Cuando los casos a que se refiere el artículo anterior hagan presumir dolo, culpa o desviación de
los fondos aportados para la obra por el operador financiero y por los compradores, los
funcionarios o funcionarias correspondientes deberán remitir los recaudos al Ministerio Público, a
los fines de la determinación de los delitos, autores y responsabilidades para la aplicación de las
sanciones penales establecidas en esta Ley, así como en el Código Penal.
Capítulo V
De la permisología
Artículo 30
De la titularidad de la tierra
El constructor, contratista, productor y promotor de viviendas debe solicitar el documento o cédula
catastral a las oficinas de catastro del Municipio en el cual se va construir la obra. Dicho documento
o cédula, debe ser entregado por la oficina de catastro en un lapso no mayor de diez días hábiles.
Artículo 31
De las variables urbanas fundamentales
La oficina de ingeniería municipal, luego de revisada la solicitud de variables fundamentales
expuesta por el constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, debe dar respuesta de
las mismas en un lapso no mayor de diez días hábiles.
Artículo 32
De la aprobación y factibilidad del anteproyecto
Corresponde al órgano competente de la municipalidad respectiva, aprobar o no el anteproyecto
presentado por el constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, previa revisión de la
propuesta.
El constructor, contratista, productor y promotor de viviendas debe consignar el expediente
respectivo, con las especificaciones solicitadas por el órgano competente de la municipalidad. La
respuesta a la solicitud, va a depender de la magnitud del anteproyecto y la misma debe darse en
un lapso no mayor de veinte días hábiles luego de presentada la propuesta. Igualmente, en caso
de existir corrección y ajuste del anteproyecto, la respuesta debe ser efectuada en un lapso no
mayor de ocho días hábiles adicionales luego de la entrega de las mismas.
Artículo 33
De los servicios
Corresponde al constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, realizar las solicitudes
de factibilidad de los servicios de agua potable, agua servida, electricidad, gas, telecomunicaciones
y vialidad urbana ante los entes competentes para cada materia. La entrega de factibilidad de los
servicios solicitados debe ser realizada por los entes al constructor, contratista, productor y
promotor de viviendas, quien debe consignarlo ante la Alcaldía respectiva para poder obtener el
respectivo permiso de construcción y solvencia. La aprobación o no, debe ser realizada en un
lapso de veinte días hábiles posterior a la presentación de las solicitudes. El constructor,
contratista, productor y promotor de Viviendas debe consignar a la Dirección General de Gestión
del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, el permiso de construcción y la solvencia emitida por la
Alcaldía.
Artículo 34
Obligatoriedad de los servicios
No podrá comenzarse la construcción de ninguna obra que no cuente con planos y proyectos que
garanticen la dotación de los servicios Corresponderá a la Dirección General de Gestión del
Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, certificar de manera previa la efectiva dotación de los
servicios esenciales, antes de la culminación de la construcción de la obra.
Artículo 35
Nulidad por falta de permisología
Son nulos todos los actos administrativos que autoricen o permitan la construcción de viviendas o
infraestructuras que no cuenten con la permisología y factibilidad adecuada para la instalación de
los servicios básicos esenciales para la habitabilidad de inmuebles.
Cuando las construcciones estén ubicadas en las adyacencias de pasos de gasoductos, tuberías
matrices de acueductos mayores de doce pulgadas de diámetro, oleoductos, líneas de transmisión
eléctricas de alta tensión, parques nacionales, áreas bajo régimen de administración especial,
quebradas, zonas sísmicas, áreas de fallas geológicas, zonas inestables, vías de comunicación
principales, autopistas, troncales, carreteras nacionales y locales, cursos de agua, puentes,
viaductos, vías férreas, vías de paso del sistema metro, puertos y aeropuertos; las alcaldías no
otorgarán permisos de construcción sin la autorización previa, por escrito, de los órganos
especializados en esas materias. Todo ello para preservar las garantías de calidad de vida de los
usuarios.
En caso de otorgar permisos sin la debida autorización, éstos serán nulos y los funcionarios o
funcionarias que los autoricen serán sancionados o sancionadas penal, civil y administrativamente.
Artículo 36
De la aprobación del proyecto e inicio de la obra
El constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, debe consignar ante el órgano
competente de la municipalidad respectiva, el proyecto conjuntamente con los estudios especiales
y técnicos del urbanismo o edificación, para la solicitud de la solvencia municipal y el permiso para
la construcción de la obra.
El proyecto debe cumplir con la obligatoriedad de presentar todos los estudios realizados
previamente, antes de otorgar el respectivo permiso de construcción. Estos estudios debes ser:
impacto ambiental, impacto vial, capacidad y factibilidad de los colectores de aguas servidas y
drenajes, suministro de agua potable, suministro de electricidad, suministro de gas doméstico y
servicio de telecomunicaciones. Estos estudios deben soportar toda la nueva demanda
demográfica, que se producirá en el sector y se adicionará a los existentes.
Igualmente, se debe consignar el respectivo estudio de suelos, incluyendo la toma de muestras en
todas las áreas del terreno sobre el cual se realizará la construcción. Las muestras de suelo, deben
ser tomadas a distancias hasta cincuenta metros (50 m) entre una y otra, de lo contrario el estudio
no tendrá validez técnica y será nulo.
La oficina de la municipalidad competente debe entregar al constructor, contratista, productor y
promotor de viviendas, en un lapso no mayor de treinta días hábiles, la solvencia municipal y la
certificación de permiso para el inicio de la obra. En caso de que exista alguna corrección y ajuste
al proyecto, este período podrá extenderse a quince días hábiles adicionales.
Los funcionarios o funcionarias que certifiquen el permiso sin el cumplimiento de lo estipulado en el
presente artículo, serán sancionados o sancionadas penal, civil y administrativamente.
Asimismo, el constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, debe realizar los pagos
correspondientes a las tasas administrativas.
Artículo 37
De la entrega por etapas
Cuando se trate de obras ejecutadas y entregadas por etapas, se debe solicitar y presentar la
permisología de acuerdo al inicio de cada etapa, ante la municipalidad respectiva.
Artículo 38
De la culminación de la obra
Corresponde a la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat,
verificar el cumplimiento de la inspección realizada por el ingeniero inspector asignado por este
ente, a los efectos de la entrega de la constancia de culminación de la obra. El ingeniero inspector,
debe presentar informes mensuales a la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de
Vivienda y Hábitat, con los avances de la ejecución de la obra, con copia a la respectiva Alcaldía
del sector donde se ejecuta el desarrollo habitacional.
Artículo 39
Del permiso de habitabilidad
El constructor, contratista, productor y promotor de viviendas, debe solicitar ante la Alcaldía y al
ente responsable de la unidad de bomberos, la inspección definitiva de la obra, a los efectos del
cumplimiento de las normas de seguridad para el otorgamiento de la habitabilidad.
Corresponde a la oficina técnica del cuerpo de bomberos, realizar la inspección final, para que la
Alcaldía otorgue el permiso de habitabilidad y documentación técnica definitiva, en un lapso de
treinta días.
Capítulo VI
De las sanciones
Artículo 40
De las sanciones
Quienes incumplan con las estipulaciones previstas en los siguientes artículos serán sancionados:
1. Con multas de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), quienes incumplan las estipulaciones
previstas en los artículos 7 y 11, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la presente Ley.
2. Con multas de doscientos cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.), quienes incumplan las
estipulaciones previstas en los artículos 17, 20 y 21, sin perjuicio de las demás sanciones previstas
en la presente Ley.
3. Con multas de quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.), quienes incumplan las estipulaciones
previstas en los artículos 13, 14, 22 y 30, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la
presente Ley.
4. Con multas de setecientos cincuenta Unidades Tributarias (750 U.T.), quienes cumplan las
estipulaciones previstas en los artículos 27, 28, 29 y 34, sin perjuicio de las demás sanciones
previstas en la presente Ley.
5. Con multas de mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.) quienes incumplan las estipulaciones
previstas en los artículos 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 23 y 32, sin perjuicio de las demás sanciones
previstas en la presente Ley.
6. Con multas de dos mil Unidades Tributarias (2.000 U.T.) quienes incumplan las estipulaciones
previstas en el artículo 31 y la suspensión del funcionario o funcionaria, sin perjuicio de las demás
sanciones previstas en la presente Ley.
7. Con multas de mil setecientas Unidades Tributarias (1.700 U.T.), quienes incumplan las
estipulaciones previstas en el artículo 35 y La solicitud de suspensión del ejercicio profesional por
el lapso de un año, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la presente Ley.
Artículo 41
Responsabilidad por incumplimiento
Los constructores, contratistas, productores y promotores de viviendas serán responsables civil y
penalmente, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de corregir las deficiencias o daños
ocurridos en ocasión de la inobservancia, negligencia o impericia, en el cumplimiento de sus
compromisos en la construcción del urbanismo y edificaciones, que vayas en detrimento de la
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
El incumplimiento del presente artículo será sancionado con multa de dos mil quinientas Unidades
Tributarias (2.500 U.T.), sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la presente Ley.
Artículo 42
De la responsabilidad de los administradores
El funcionario o funcionaria de la Administración Pública que autorice la ocupación de urbanismos
sin el otorgamiento de la habitabilidad respectiva, en el ámbito de su competencia y que realice
trámites ilegales, es responsable civil, penal y administrativamente, no pudiendo acudir a otra
instancia de Gobierno para subsanar la negligencia.
El ingeniero inspector, es responsable civil y penalmente de las irregularidades que avale en el
cumplimiento de sus funciones.
El incumplimiento del presente Artículo será sancionado con multa de dos mil quinientas Unidades
Tributarias (2.500 U.T.), sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la presente Ley.
Artículo 43
Responsabilidad por apropiación de los dineros de los compradores
Los constructores, contratistas, productores y promotores de viviendas, que incurran en la
apropiación de los dineros recibidos de mano de los optantes o compradores de viviendas en
proceso de construcción o aún no construidas, y se apropien de estos dineros sin cumplir con la
ejecución y entrega de los inmuebles prometidos, serán sancionados penalmente según lo
establecido en el Código Penal y deben resarcir el monto total de los recursos percibidos a cada
uno de los compradores, más los intereses calculados a la tasa promedio de los cinco principales
bancos del país; de igual manera deberán cancelar una indemnización por daños y perjuicios de
seiscientas Unidades Tributarias (600 U.T.), a cada comprador sujeto de la estafa, sin perjuicio de
las demás sanciones previstas en la presente Ley.
Disposiciones Transitorias
Primera
Los inmuebles destinados a vivienda, que se encuentren sujetos a procedimientos administrativos
que estén en curso, estarán bajo las disposiciones establecidas en esta Ley, hasta su culminación
definitiva.
Segunda
Todos los contratos que, antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, se hayan celebrado
en moneda extranjera, deberán adecuarse a las formalidades contenidas en la misma, en un lapso
no mayor de treinta días continuos.
Tercera
El constructor, promotor, productor o contratista de un proyecto de venta y preventa de viviendas,
tendrá un lapso de sesenta días para registrarse ante la Dirección General de Gestión del Sistema
Nacional de Vivienda y Hábitat, así como adecuarse a la presente Ley.
Disposiciones Finales
Primera
Para las situaciones no previstas en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones pertinentes
contenidas en el Código Civil y el Código de Comercio.
Segunda
El conjunto de leyes del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, así como todas aquellas
referentes al derecho a la vivienda, cuando éstas satisfagan los fines supremos en materia del
derecho a la vivienda, se aplicarán de manera subsidiaria a la presente Ley.
Tercera
La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en
Caracas, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil once. Año 201° de la Independencia y
152° de la Federación.
FERNANDO SOTO ROJAS
Presidente de la Asamblea Nacional
ARISTÓBULO ISTÚRIZ ALMEIDA
Primer Vicepresidente
BLANCA EECKHOUT GÓMEZ
Segunda Vicepresidenta
IVÁN ZERPA GUERRERO
Secretario
VÍCTOR CLARK BOSCÁN
Subsecretario
Promulgación de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria de conformidad con lo previsto en el artículo
213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los treinta días del mes de abril de dos mil doce. Años 202° de
la Independencia, 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo, ELÍAS JAUA MILANO
La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, ÉRIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, TARECK EL AISSAMI
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, NICOLÁS MADURO MOROS
El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, JORGE GIORDANI
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, HENRY DE JESÚS RANGEL SILVA
La Ministra del Poder Popular para el Comercio, EDMÉE BETANCOURT DE GARCÍA
El Ministro del Poder Popular de Industrias, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, ELÍAS JAUA MILANO
La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, MARLENE YADIRA CÓRDOVA
La Ministra del Poder Popular para la Educación, MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES
La Ministra del Poder Popular para la Salud, EUGENIA SADER CASTELLANOS
La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, MARÍA CRISTINA IGLESIAS
El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, JUAN DE JESÚS GARCÍA TOUSSAINTT
La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, ELSA ILIANA GUTIÉRREZ
GRAFFE
El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA
El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO
El Ministro del Poder Popular para el Ambiente, ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
El Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, JORGE ALBERTO AREAZA
MONTSERRAT
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, ANDRÉS GUILLERMO
IZARRA GARCÍA
La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, ISIS OCHOA CAÑIZÁLEZ
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLOS OSORIO ZAMBRANO
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, PEDRO CALZADILLA
El Ministro del Poder Popular para el Deporte, HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, NICIA MALDONADO MALDONADO
La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, NANCY PÉREZ SIERRA
El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, HÉCTOR NAVARRO DÍAZ
La Ministra del Poder Popular para la Juventud, MARÍA PILAR HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, MARÍA IRIS VARELA RANGEL